扫码手机访问
54
微信扫码分享
供方:
需方: 签订地点:
一、交货地点、方式:
二、交货日期: 20XX年 月 日前 五、运输方式及到达站(港)和费用负担:汽车运输,装车费、运输费供方负担。
三、合理损耗及计算方法:在货物交货前的全部损耗由供方负责。
四、包装标准、包装物的供应与回收: 无
五、验收标准、方法及提出异议期限:按第二款由供需双方在交货地点对货物验收,如有异议,提出异议期为三个月。
九、随机备品、配件工具数量及供应办法:无
六、结算方式及期限:货到验收合格后以电汇方式结算,供方提供正式发票后需方付款。
七、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件:无
八、违约责任:若供方不能按期交货,每延迟一天,将承担合同总价款5%的违约金。总价3%的违约金。
九、解决合同纠纷的方式:双方友好协商,协商不成可依法向合同签订地法院提起诉讼。
十、其它约定事项:本合同一式五份,需方执三份,供方二份。
甲方(卖方):_________
乙方(买方):_________
乙方因建设或经营等需要,向甲方购买建材五金,为明确双方的权利义务,根据《_合同法》的相关规定,经双方平等友好协商,特订立以下条款。
第一条:产品名称、规格、数量、单价:
第二条:质量要求、技术标准:按国家或行业相关标准执行。
第三条:提货方式、提货地点、运输方式等:
一、提货日期:_____________________________________。
二、提货地点:_____________________________________。
三、提货方式按以下第_____种方式提取。
A:乙方到甲方营业地自提,运输费用由乙方承担。
B:由甲方将货物运输至买方指定的位于_________________的地址,交付给乙方指定的收货人_______验收,验收合格后签字或盖章确认。货物到达交货地点后,由方负责卸车。
第四条:乙方在收到货物时应即时验收,发现货物不符合合同约定,应在三天内提出书面议异,超出上述期限内提出书面议异的,视为交付符合约定。
第五条:付款方式:乙方在签订本合同时支付______元的定金(所交定金可在履行合同中抵偿价款);在提(收)货物后___天内支付全部剩余货款。乙方若采取分批购买的,则买方需在收到单次货物后__天内支付该批次货物的全部价款。
第六条:质量保证:
(一)、甲方严格按照国家及行业相关标准进行生产,保证产品的质量。产品的保修期为年,在保修期内,由于产品本身出现的质量问题,卖方无条件更换或进行维修。(若没有保修则删除)
(二)、由于乙方或其他原因造成货物损坏的,由买方自行负责。
第七条:违约责任:
(一)、若乙方在约定的提(收)货期限内不及时提取货物或拒收符合约定的标的物,由乙方承担合同总价款20%的违约金,以及货物运输费用。
(二)、延期付款:乙方应按合同约定的时间支付货款,如乙方违反合同约定,未即时支付价款,则由乙方向甲方支付所欠款项20%的违约金,并赔偿因此给甲方造成的其他损失;同时,甲方有权中止建材供应。
(三)、任何一方违约导致通过诉讼方式解决的,败诉方还需承担实现合同目的产生的合理费用,包括但不限于必要的交通、住宿费用、诉讼费及律师代理费用等。
第八条:合同争议的解决:双方在履行合同过程中产生争议应友好协商,协商不成由甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条:本合同的生效条件:本合同经双方或授权代表签字或盖章后生效。
第十条:本合同一式两份,买卖双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年________月________日________年________月________日
甲方(需方):____________________________________
地址:____________
电话:____________
乙方(供方):____________________________________
甲方向乙方订货总值为人民币37200元。其产品名称、规格、单价、总价等如下所列。
材料名称;江苏汉白玉。两侧总长20米。
计量单位;延长米
单价(元);1860
合计(元);37200
货款及费用等付款及结算办法。
1、签订合同后预付总货款的30%订金。《11160元》
2、货到现场再付50%。《18600元》
3、余款在安装完毕后10 天内一次性付清。
4、运输费用由甲方负担。
5、安装费用;乙方派两名技术工人负责现场安装工作、甲方负责派两名小工协助安装。工资每人每天400元。由甲方负担。
6、工人吃住及来回路费由甲方负担。
工期要求;自签订合同之日起30日历天
乙方的责任:
1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时,乙方应负责保修、保退、保换。
2. 产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值5%的罚金。
甲方的责任:
1.甲方如中途变更产品品种、规格、质量规格,应偿付变更部分货款总值10%的罚金。
2.甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值80%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍须按合同规定收货。
3、乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
产品价格如须调整,必须经双方协商。
甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商、提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额80%的补偿金。
如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、花色、规格、应提前10天与甲方协商。
本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时申请仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
本合同共一式2份,由甲、乙双方各执一份。具有同等法律效力。
本合同有效期自签订之日起生效。至工程完工,工程款结算完毕后自动失效。
甲方:________________乙方:________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
甲方:________________
乙方:________________
依照《_合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程内容:锌钢护栏安装制作
2、工程地点:
3、工程单价:元/平方米
二、产品规格
1、锌钢护栏材料使用颜色横杆竖杆 20X20 ,锌钢配件采用厂家专用配件,为国家标准产品。
2、本工程采用总包干形式,一次包干。
三、双方责任
1、乙方保证所供设备与合同中设备规格型号一致。
2、乙方所提供设备的保修期按相应设备的出厂标准执行。
3、施工期间甲方为乙方无偿提供施工基础条件:水、电、设备工具存货地点等,并协调施工安排和保证乙方的施工安全。
4、质量保证期间,甲方根据技术资料合理操作。人为损坏和操作不当造成设备损坏的由损坏方负责赔偿。
四、付款方式
工程安装完毕,按工程实际发生量的80%进行支付,验收合格后,工程款支付完毕。
五、售后服务
从工程验收之日起,一年免费保修,终生维护,质保期一年后维修只收成本费。
六、违约责任
1、乙方必须严格按合同要求,按时、按质、按量完成,超期按合同1%扣除违约金,合同外工程量工期另计;
2、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;
3、合同签订后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,按合同配合乙方施工,如有违约所造成的一切损失由甲方承担。
七、合同发生争议,由双方协商解决,若协商不成时,向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁,直至提交人民法院审理。
八、附则
1、本合同一式四份,甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、合同履行完后自动终止。
_________年____月____日_________年____月____日
购货单位:_________________________(以下简称甲方)
供货单位:_________________________(以下简称乙方)
根据《_合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方经过协商,本着平等互利、等价有偿的原则,经双方协商一致,订立本合同。
第一条材料清单
1.名称:____________________
2.规格型号:________________
3.生产厂家:________________
4.单价:____________________
5.数量:____________________
6.总价:____________________
第二条供货时间及数量
1.供货时间:乙方应在________年________月________日之前供应该批次货物;
2.数量:_______________________
第三条质量要求
五金建材数量由双方工作人员现场查验为准,质量需达到国家有关标准。
第四条货物运输
(一)运输方式。
运输方式:_________________
发货地点:_________________
到达地点:_________________
收货人:___________________
(二)运费承担。
_______________________________________________________________________。
(三)乙方交由承运人运输的在途货物,毁损灭失的风险由卖方承担。货物自交付甲方之日起,该货物损毁灭失风险随之转移。
(四)乙方按照约定将货物交运后,甲方变更到达地点或收货人的,由此产生的费用和风险由甲方承担。
第五条货物验收
对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,买方异议期为卖方交货后______日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第六条结算及付款方式
本合同价款约________万元。每批次五金建材供应货款按________%付款,余款在半年内结清。供方应按需方要求供货,每延误一天按________元损失给付需方。
账户名称:_________________________
开户银行:_________________________
银行账号:_________________________
第七条合同的生效、变更和解除
1.本合同由甲乙双方签字盖章后即生效。
2.合同生效之日起,合同双方应认真遵守,不得随意变更或解除合同条款。
第八条违约责任
(一)乙方违约责任。
1.建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的,乙方应无条件换、退换,或赔偿买方由此受到的损失。
2.乙方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款________%的违约金;迟延交货________日的.,除支付违约金外,甲方还有权解除合同,乙方已收取定金、预付款或价款应全部返还,但甲方在不收取违约金的情况下,有权要求乙方双倍返还定金。
(二)甲方违约责任。
1.甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款________%的违约金。
4.甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
第九条不可抗力因素
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十条纠纷解决
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
第十一条其他
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有相同法律效力。
购货单位:___________________供货单位:____________________
甲方(卖方):
乙方(买方):
(一)、若乙方在约定的'提(收)货期限内不及时提取货物或拒收符合约定的标的物,由乙方承担合同总价款20%的违约金,以及货物运输费用。
上一篇:餐厅合伙协议合同范本(精选5篇)
下一篇:现浇楼板合同范本免费(推荐14篇)
微信扫码领取福利